**Договор подряда на устройство фундамента под дом**
**г. [Город], [Дата]**
**1. Стороны**
* **Заказчик:** [Наименование/Ф. И. О. Заказчика], в лице [Должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устав/Доверенность], именуемый в дальнейшем «Заказчик».
* **Подрядчик:** [Наименование/Ф. И. О. Подрядчика], в лице [Должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устав/Доверенность], именуемый в дальнейшем «Подрядчик».
**2. Предмет договора**
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству фундамента под дом (далее «Фундамент») в соответствии с проектной документацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2.2. Фундамент должен соответствовать требованиям строительных норм и правил, проектной документации и обеспечивать надежность и эксплуатационную пригодность дома.
**3. Сроки выполнения работ**
3.1. Работы по устройству Фундамента должны быть выполнены в течение [Количество] дней с момента подписания Договора.
3.2. Срок может быть изменен по письменному соглашению между Сторонами.
**4. Стоимость работ и порядок расчетов**
4.1. Общая стоимость работ составляет [Сумма цифрами] рублей [Сумма прописью] рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
* [Размер аванса]% аванса в размере [Сумма цифрами] рублей [Сумма прописью] рублей выплачивается в течение [Количество] дней с момента подписания Договора.
* Окончательный расчет в размере [Сумма цифрами] рублей [Сумма прописью] рублей выплачивается после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Платежи производятся в безналичной форме.
**5. Права и обязанности сторон**
**5.1. Права и обязанности Заказчика:**
* Предоставить Подрядчику необходимую документацию и информацию.
* Оплатить выполненные работы в сроки, установленные Договором.
* Принять Фундамент по акту сдачи-приемки.
* Устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.
**5.2. Права и обязанности Подрядчика:**
* Выполнить работы в соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами.
* Использовать материалы и оборудование, соответствующие требованиям проектной документации.
* Обеспечить безопасность труда на строительном объекте.
* Предоставить Заказчику акты выполненных работ.
* Устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.
**6. Гарантии**
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, соответствие Фундамента проектной документации и строительным нормам и правилам.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет [Количество] лет.
**7. Ответственность сторон**
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате ненадлежащего выполнения работ по устройству Фундамента.
7.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [Процент]% от стоимости работ, не выполненных в срок, за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [Процент]% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
**8. Форс-мажор**
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после заключения Договора.
8.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, запреты и ограничения органов государственной власти.
**9. Разрешение споров**
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
**10. Срок действия договора**
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
**11. Дополнительные условия**
11.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
**Подписи сторон:**
**Заказчик:** **Подрядчик:**
_________________________ _________________________
[Подпись] [Подпись]
[Ф. И. О.] [Ф. И. О.]
[Должность] [Должность]
Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!